Договор на поставку строительных материалов
Внимание! Юридическая компания Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши юристы готовы оказать вам помощь в составлении любого правового документа подходящего именно под вашу ситуацию. Для подробной информации свяжитесь с юристом Кенесбек Ислам, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (727) 971-78-58.
ДОГОВОР№ _________
на поставку строительных материалов
г. Алматы «___» _______ 20…г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «…..», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора …………….., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «…………….», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального Директора ……………, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор поставки строительных материалов.
1.Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика строительные материалы, в дальнейшем именуемые «Товар», а Заказчик принять и своевременно оплатить в количестве, ассортименте и по ценам Поставщика, в оговоренные настоящим Договором сроки. 1.2. Поставщик по требованию Заказчика предоставляет матералы по спецификации утвержденной Приложением №1 к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью данного Договора. 1.3. Сумма настоящего Договора составляет …………….. (………………) тенге. 1.4. Поставщик гарантирует Заказчику, что является собственником поставляемого Товара. 1.5. Поставщик обязан передать Заказчику Товар без обременений и свободный от любых прав третьих лиц. Договор на поставку строительных материалов
2.Условия оплаты и порядок поставки оборудования 2.1. «Заказчик» осуществляет предоплату в размере 100 % (сто процентов) за строительные материалы от суммы договора, что составляет составляет …………….. (………………) тенге. 2.2Строительные материалы принимаются Заказчиком и/или по доверенности его представителем на складе либо в ином месте Поставщика в присутствии ответственного лица со стороны Поставщика. Во время приемки материалов представитель Заказчика проверяет материал по количеству и на наличие внешних дефектов, при отсутствии внешних дефектов представитель обязан принять и подписать расходную накладную. После подписания расходных накладных претензии к внешнему виду и количеству «Поставщиком» не принимаются. 2.3 Ответственность за сохранность материалов, с момента их получения «Заказчик» берет на себя. 2.4«Заказчик» осуществляет оплату на банковские платежные реквизиты «Поставщика» или внесением наличных в кассу «Поставщика». 2.5Сроки поставки оборудования указаны в Приложении №1, с склада либо в ином месте Поставщика. 2.6. В случае задержки и нарушения сроков поставки, либо замены Товара, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы не поставленного, либо недопоставленного Товара, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости не поставленного, либо недопоставленного Товара. 2.7. Цена на заявленный и оплаченный Товар является фиксированной и не может быть изменена в сторону увеличения либо уменьшения без согласования сторон.
3.Гарантийный срок 3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 3.2Действие настоящего Договора прекращается после выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а в отношении гарантийного периода – по его истечению. 3.3На материалы предоставляется заводская гарантия, с даты получения и подписания расходной накладной. 3.4Условия гарантии считаются не действительными в случае невыполнения «Заказчиком» Инструкции по эксплуатации и условий хранения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.5В случае обнаружения в течении гарантийного срока заводского брака, подтвержденного заключением независимых экспертов, «Поставщик» гарантирует замену такого материала на аналогичный материал в кратчайшие из возможных сроков. Сроки замены зависят от материала требующего замены, от сроков изготовления на заводе и доставки такого оборудования на склад «Поставщика», если данный оборудования импортируется в Республику Казахстан. 3.6Оплату за проведение независимой экспертизы оплачивает сторона признанная экспертами виновной.
4.Ответственность сторон 4.1.За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 4.2.Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 4.3.«Поставщик» за несвоевременную поставку оборудования, а «Заказчик» за просрочку платежей несут ответственность в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) за каждый день просрочки от суммы просроченного или не поставленного материала, но не более 10% (десять процентов) от суммы настоящего Договора. Договор на поставку строительных материалов
5.Разрешение споров 5.1 Стороны будут стремиться разрешать все споры (разногласия), которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. 5.2 В случае, если споры (разногласия) не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
6.Форс-мажор 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это вызвано такими обстоятельствами непреодолимой силы, как: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война, военные действия, массовые беспорядки, возникшие после заключения настоящего договора, либо принятие государственных нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего контракта. Приведенный перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим. 6.2. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, то этот срок, соответственно, отодвигается на время действия этого обстоятельства, если Стороны не договорились об ином. 6.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, обязана в срок не позднее 3 (трех) календарных дней уведомить (письмом, факсимильной связью) об этом другую Сторону, а также о сроке их предполагаемого прекращения. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой страны нахождения Стороны, для которой создались форс-мажорные обстоятельства. 6.4. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой страны нахождения Стороны, для которой создались форс-мажорные обстоятельства. 6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства или их последствия продолжают действовать более одного месяца и, если при наступлении данных обстоятельств становится очевидным, что они будут действовать более этого срока, Стороны проводят переговоры с целью выявления приемлемых для них способов исполнения настоящего договора или его расторжения. При расторжении настоящего договора все перечисленные денежные средства, не подкрепленные поставкой Продукции, подлежат возврату на расчетный счет Покупателя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта.
7.Заключительные положения 7.1. Настоящий Договор составляет полную договоренность между Сторонами и заменяет собой все предыдущие устные и письменные договоренности между ними, касающиеся предмета настоящего Договора. 7.2. Все изменения и поправки к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 7.3. Каждая из Сторон обязана совершить все действия и подписать все документы, которые находятся в ее компетенции, для того, чтобы настоящий Договор был в полной силе в соответствии с его положениями, и обеспечить выполнение всех пунктов настоящего Договора. 7.4 Третьи лица, не являющиеся Сторонами настоящего Договора, не имеют никаких прав по настоящему Договору. 7.5 Настоящий Договор не может быть переступлен Сторонами третьим лицам, без письменного согласия другой Стороны. 7.6 Преемники Сторон или иные новые участники могут стать стороной Договора с согласия других Участников, при условии подписания преемниками (новыми участниками) настоящего Договора. 7.7. Все уведомления в связи с Договором направляются Сторонами на русском языке в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по реквизитам, указанным в Договоре. 7.8. Каждая из Сторон настоящего Договора уведомляет другую Сторону об изменении адреса или адреса электронной почты или номеров телефонной, факсимильной или аналогичной связи при первой возможности, но в любом случае в течение 24 (двадцати четырех) часов после такого изменения. 7.9 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор на поставку строительных материалов
8. Юридические адреса и банковские реквизиты: Заказчик: Поставщик:
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела
