Об уклонении ответчика от исполнения обязательств
ГУ» Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области «обратилось в суд с исковым заявлением о признании ТОО» АСУ-К " недобросовестным участником государственных закупок с мотивацией ответчика об уклонении от исполнения обязательств. Решением ГРЭС Актюбинской области от 7 декабря 2018 года ТОО» АСУ-К " признано недобросовестным участником государственных закупок. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда от 5 марта 2019 года решение суда отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлетворении иска. Установлено, что между сторонами заключен договор о государственных закупках № 32 от 27 апреля 2017 года на строительство прокладки газопровода в селе Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области (далее – договор). По договору ответчик обязался выполнить работу на общую сумму 262 353 929,60 тенге, финансирование выделено на два года: 2017-2018 годы. Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что ответчик уклонялся от исполнения обязательств по договору, работы не выполнялись в сумме 80 002 293,28 тенге. Кроме того, судом не учтены обстоятельства, повлекшие нарушение сроков выполнения работ и не учтено выполнение пусконаладочных работ, свидетельствующих о готовности объекта к эксплуатации.
Об уклонении ответчика от исполнения обязательств
Из графика работ следует, что в 2017 году работы по линейной части магистрального газопровода должны быть завершены до 10 ноября 2017 года, как предусмотрено проектом, однако 1 ноября 2017 года автором проекта было предложено ТОО «К» построить дополнительно 280 м газопровода высокого давления по действующему магистральному газопроводу «Айтеке би МГ». При этом, несмотря на увеличение объема работ и стоимости трубопровода, общая сметная стоимость строительно-монтажных работ не изменилась. Продолжительность строительства по проекту 6 месяцев, фактически - 9 месяцев. Таким образом, допущен пропуск срока исполнения договора, однако объект строительства повышенной опасности введен в эксплуатацию, претензий не было. Подрядчик выразил согласие на удержание неустойки в причитающемся ему полном объеме в сумме 80 002 293,28 тенге. В пункте 5 нормативного постановления Верховного Суда от 14 декабря 2012 года № 5» О применении судами законодательства о государственных закупках " при рассмотрении требований о признании недобросовестными участниками государственных закупок поставщиков, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках, суды определяют критерии справедливости и добропорядочности в соответствии с п. 6 АПК.исходя из части 6 статьи,
В соответствии со статьей 359 ГК указано, что вину поставщика следует принимать во внимание как обоснование гражданско-правовой ответственности и возникшие негативные последствия для заказчика. Под отрицательными последствиями следует понимать причинение ущерба стороне договора, которая в значительной степени лишается права надеяться при заключении договора (ч. 2 ст. 401 ГК). Учитывая, что ответчик является субъектом малого предпринимательства, имеет лицензию 1 категории на выполнение работ по строительству газопроводов, претензий к качеству работ нет, он выполнил работы, не предусмотренные проектом, без дополнительной оплаты, заказчик удержал неустойку, исходя из критериев справедливости и добропорядочности, апелляционная судебная коллегия Актюбинского областного суда постановила, что ответчик имеет государственную пришел к обоснованному заключению об отказе в удовлетворении требования о признании недобросовестным участником закупки.
#Адвокат #Юрист #Юридическая услуга #Защита Компания #Адвокатская контора #Гражданские #Уголовные #Административные #Арбитражные дела споры #Алматы #Казахстан
Внимание!
Адвокатская контора Закон и Право, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации. Наши адвокаты готовы оказать вам помощь в юридической консультации, составлении любого правового документа, подходящего именно под вашу ситуацию.
Для подробной информации свяжитесь с Юристом / Адвокатом, по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.
Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга Юридическая консультация Гражданские Уголовные Административные дела споры Защита Арбитражные Юридическая компания Казахстан Адвокатская контора Судебные дела
